Характеристика заключения и действия договора подряда. что нужно знать о договоре подряда

МОСЮРПОДРЯД

юридическая помощь подрядчику и исполнителю
☏ 8 (495) 514-78-01

4 заблуждения о договоре подряда и субподряда

Распространенные заблуждения юридического характера.

Заблуждение №1. Подрядчик (исполнитель) не может повысить твердую смету (цену).

​На самом деле у подрядчика есть право потребовать увеличения твердой цены до передачи работ заказчику при наличии одновременно двух условий (ст.709 ч.6 ГК РФ, определение ВАС РФ от 23 декабря 2010г. №ВАС-16857/10):

1) существенное возрастание стоимости материалов и оборудования, необходимых подрядчику, либо стоимости предоставляемых ему третьими лицами услуг;

2) такое существенное возрастание стоимости нельзя было предусмотреть при заключении договора.

Размеры существенного возрастания в законе не определены. Если отталкиваться от ст.744 ГК РФ, регулирующей, правда, несколько иные ситуации, то под существенным возрастанием материалов, оборудования или услуг можно понимать такое, которое увеличивает договорную смету более чем на десять процентов.

В случае отказа заказчика от доплаты, подрядчик вправе приостановить выполнение работ и обратиться в суд с требованием о расторжении договора и просьбой о справедливом распределении между сторонами расходов, уже понесенных в связи с исполнением договора.

Примечание. По смыслу закона подрядчик не вправе требовать увеличения цены при существенном возрастании стоимости работ, которые он сам же и выполняет.

[1]

​Более того, подрядчик по договору строительного подряда вправе требовать увеличения твердой цены и при необходимости проведения дополнительных работ, не учтенных в технической документации.

​Заблуждение №2. Субподряд – особый договор, имеющий сложное правовое регулирование.

Однако договора субподряда, как вида или подвида договоров, не существует (смотрите ч.2 ГК РФ, гл.37). Гражданский кодекс РФ даже не содержит слов «договор субподряда» и «субподряд». Это означает, что выполнение работ субподрядчиком регулируется обыкновенными нормами о подряде.

В Кодексе есть лишь понятия генерального подрядчика и субподрядчика и есть несколько незначительных указания для них:

1) в договоре подряда может содержаться запрет подрядчику привлекать субподрядчиков (впрочем, такой запрет не влечет недействительность все же заключенного договора субподряда);

2) в договорах могут быть закреплены права заказчика и субподрядчика (у которых, как правило, нет между собой договоров) предъявлять претензии друг другу минуя генерального подрядчика; при отсутствии такого положения они вправе предъявлять претензии только генеральному подрядчику;

3) заказчик может только с согласия генерального подрядчика поручить выполнение части работ другим лицам (данная норма, на наш взгляд, лишена смысла, поскольку в ней речь идет об изменении договорного объема работ, которое и без данного правила невозможно в одностороннем порядке).

Существует еще одно указание генподрядчику, содержащееся в пункт 9 информационного письма президиума ВАС РФ от 24 января 2000г. № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда». В нем указано, что оплата генеральным подрядчиком выполненных субподрядчиком работ должна производиться независимо от того, оплачены ли работы генеральному подрядчику заказчиком.

Таким образом, отношения между генеральным подрядчиком и субподрядчиком являются подрядом и регулируются положениями ГК РФ о договоре подряда, как бы сами стороны договор ни назвали.

Заблуждение №3. Заказчик должен оплатить работы после выставления счета.

​​На самом деле, заказчик должен оплатить работы, несмотря на то, что подрядчик счета не выставил. Невыставление подрядчиком счета-фактуры также не освобождает заказчика от оплаты работ, если иное прямо не предусмотрено договором.

Гражданский кодекс РФ связывает оплату работ с договорными сроками, с приемкой всей работы или ее части, но не с выставлением бухгалтерских или налоговых документов.

Основание: статьи 711 и 746 Гражданского кодекса РФ.

Судебная практика
Арбитражный суд города Москвы взыскал с заказчика в пользу генподрядчика задолженность за выполненные по договору работы и проценты. Суд кассационной инстанции отклонил доводы кассационной жалобы заказчика. Суть жалобы сводилась к тому, что обязательства по оплате работ у него не возникли ввиду отсутствия выставленных на оплату счетов, предусмотренных договором.
(ФАС Московского округа, постановление от 15 февраля 2010 г. N КГ-А40/15066-09)

Заблуждение №4. Заказчик вправе предъявить иск к подрядчику или потребовать устранения недостатков в течении трех лет после окончания срока действия договора.

В этой фразе сразу несколько юридических ошибок.

​На самом деле, окончание срока действия договора, как правило, не влияет ни на право обнаружить недостатки, ни на срок исковой давности.

​Заказчик вправе заявить подрядчику претензию, если недостатки работ обнаружены «в разумный срок, но в пределах 2 лет» после приемки работы, а недостатки строительного подряда — в пределах 5 лет, если иное не установлено законом, договором или обычаями оборота.

Следует также иметь ввиду, что гарантийный срок лишь указывает на бремя доказывания в пределах этих 2 и 5 лет. В период гарантии предполагается, что недостатки возникли по вине подрядчика. После истечения гарантийного срока
заказчику надо доказывать (напр., с помощью экспертизы), что в недостатках или их причинах виновен подрядчик. Другой смысловой нагрузки в гарантийном сроке, установленном законом или договором, нет.

Срок исковой давности по недостаткам работ — 1 год, по построенным (реконструированным) зданиям и сооружениям — 3 года с момента обнаружения недостатков.

Основание: статьи 196, 722, 724, 725, 755, 756 Гражданского кодекса РФ.

МОСЮРПОДРЯД

юридическая помощь подрядчику и исполнителю
☏ 8 (495) 514-78-01

Нужно знать при заключении договора подряда​ и любого иного договора на выполнение работ

9 кратких советов адвоката.

1. Заказчику выгоднее договор на выполнение работ, а подрядчику (исполнителю) — договор на оказание услуг. Причина в том, что по договору на оказание услуг, в отличие от подряда, исполнитель обязуется лишь добросовестно действовать без обязанности достичь конкретного результата.

Читайте так же:  Ходатайство об увольнении сотрудника. заявление на увольнение по собственному желанию. стандартный о

Основание: статьи 702 часть 1, 779 часть 1 Гражданского кодекса РФ.

2. Подавляющее большинство ошибок в написании и оформлении договора на его юридическую силу не влияет. Даже если на договоре забыли поставить печати организаций, но он подписан, договор считается заключенным..

Основание: статья 421 Гражданского кодекса РФ.

3. В договоре необходимо обязательно прописывать так называемые «существенные условия», которыми в договоре подряда являются: предмет, срок выполнения работ; в договоре строительного и бытового подряда еще и цена; а в договоре подряда для государственных и муниципальных нужд — цена, размер и порядок финансирования и оплаты работ, способы обеспечения исполнения обязательств сторон.

Основание: статьи 432 часть 1, 702, 708, 735, 740 часть 1, 746, 766 Гражданского кодекса РФ.

4. Договор подряда может быть признан незаключенным, если из текста договора точно не ясен его предмет: виды, объем работ и результат работ (название результата, его качественные и количественные характеристики), а в некоторых случаях и место проведения работ.

Основание: статьи 432 часть 1, 702, 703 Гражданского кодекса РФ.

5. Договор строительного и любого другого подряда считается незаключенным, если в нем отсутствует условие о сроке выполнения работ (как начале, так и окончании).

Основание: статьи 432 часть 1, 708 Гражданского кодекса РФ.

6. Работы по договору подряда, хотя и заключенного неуполномоченным лицом заказчика, но впоследствии одобренного его уполномоченным лицом, должны быть оплачены. Одобрение может быть совершено любым образом, в том числе принятием работ.

Основание: статья 183 Гражданского кодекса РФ.

7. Подрядчик будет вправе поручить выполнение работ по договору подряда другому лицу (субподрядчику), если в договоре прямо не установлено, что он должен выполнить эту работу лично. Под личным выполнением работ понимается, конечно, и исполнение договора работниками (по трудовому договору) подрядчика.

Основание: статьи 402, 706 Гражданского кодекса РФ.

8. Оплата генеральным подрядчиком выполненных субподрядчиком работ должна будет производиться независимо от того, оплачены ли работы генеральному подрядчику заказчиком. Более того, условие договора субподряда об оплате генподрядчиком работ, выполненных субподрядчиком, только после поступления денежных средств генподрядчику от заказчика, является недействительным.

Основание: пункт 9 информационного письма президиума ВАС РФ от 24 января 2000г. № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда».

9. Подрядчик будет вправе требовать увеличения твердой договорной цены только при существенном удорожании материалов, оборудования, либо стоимости предоставляемых ему третьими лицами услуг. Причем только в случае, когда возрастание стоимости нельзя было предусмотреть при заключении договора. Исключение — договор строительного подряда, при котором оснований для увеличения твердой цены больше.

Основание: статья 709 часть 6 Гражданского кодекса РФ.

Общие положения о договоре подряда

Понятие и краткая характеристика договора подряда

Гражданский кодекс определяет подряд как договор, в силу которого одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (ст. 702 ГК РФ).

Договор подряда регулируется следующими нормативными актами: Гражданским кодексом Российской Федерации от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ, Законом «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 № 2300-1.

По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику.

Сторонами договора подряда являются подрядчик и заказчик. По общему правилу ими могут быть любые лица в пределах своей правосубъектности. Для выполнения отдельных видов работ необходима лицензия.

Сторонами договора подряда могут быть как граждане, так и юридические лица. Для отдельных видов договоров подряда к сторонам предъявляются дополнительные требования. Так, в договоре бытового подряда заказчиком может выступать исключительно гражданин, в договоре строительного подряда на стороне подрядчика — лицо, имеющее лицензию на занятие такого рода деятельностью. Гражданское право. Под ред. С.С.Алексеева. М.,2011.С.259

Особенностью договора подряда является так называемый принцип генерального подряда. Подрядчик вправе, если иное не установлено законом или договором подряда, привлечь к исполнению договора третьих лиц, оставаясь при этом ответственным за достижение результата перед заказчиком. В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика, а привлеченные им для выполнения отдельных работ лица именуются субподрядчиками.

Договор подряда является консенсуальным, возмездным и взаимным. Консенсуальный договор — это добровольное соглашение сторон в одном и том же деле, который признаётся заключенным с момента согласования всех существенных условий сторонами.

Договор подряда является возмездным, в котором одна из сторон должна получить плату за исполнение своих обязательств. А также он является взаимным, это означает, что у сторон возникают взаимные права и обязанности.

Существенными условиями договора подряда являются предмет договора (работы) и сроки выполнения работ. Форма договора подряда подчиняется общим правилам о форме сделок.

Предметом договора подряда является как сама работа, так и ее овеществленный результат.

Предмет договора подряда является результат выполненной работы. Договор подряда заключается на изготовление новой вещи (например, строительство дома, бурение скважины и т. п.), переработку (изготовление ювелирных изделий из лома драгоценных металлов) или обработку вещи (химическая чистка одежды, покраска автомобиля) либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. Результат работы должен быть материально осязаем и индивидуально определен. В любом случае целью договора подряда является получение вещественного результата.

Данный вещественный результат выступает в качестве предмета обязательства, подлежащего передаче другой стороне. Действия подрядчика определяются заданием заказчика, т. е. его требованиями, предъявляемыми к результату работы. В то же время подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.

Как правило, в результате выполнения работы либо создастся новая вещь, либо увеличивается потребительская ценность существующей вещи (ремонт, чистка и т. п.).

Важность определения срока в договоре подряда не вызывает сомнений, поскольку заказчик заинтересован в выполнении своего заказа не вообще, а к определенному сроку.

Читайте так же:  Цветовое обозначение проводов переменного тока. цветовая маркировка проводов. расшифровка маркировки

В договоре подряда принято различать момент начала и окончания выполнения работы, а также промежуточные сроки, например срок примерки в договоре подряда на индивидуальный пошив верхней одежды. В соответствии с ч. 1 ст. 708 ГК РФ в договоре подряда должны быть указаны начальный и конечный сроки выполнения работы.Гражданское право. Под ред. Сергеева А.П. М.,2012.С.409

Продолжительность срока определяется соглашением между заказчиком и подрядчиком. Каких-либо специальных требований закона о максимальном или минимальном сроке выполнения работ не существует. Как правило, на определение срока окончания работы существенное влияние оказывает позиция подрядчика, поскольку ему необходимо спланировать работу таким образом, чтобы качественно выполнить работу в соответствии с заданием заказчика.

С момента заключения договора, зафиксированные в нем сроки становятся обязательными для обеих сторон, их изменение может быть произведено только в случаях и в порядке, предусмотренных договором. Если стороны не установили в договоре срок принятия работы, то заказчик обязан принять работу немедленно после сообщения подрядчика о ее готовности. В подрядных обязательствах применяются общие правила о досрочном исполнении обязательств.

Невыполнение работы к обусловленному договором сроку, равно как и непринятие заказчиком выполненной работы в срок является нарушением обязательства, именуемым просрочкой.

Наряду с общими правилами, предусмотренными ст. 406 ГК РФ, на случай просрочки заказчика в законе установлены специальные правила. Так, при просрочке заказчиком принятия выполненной работы подрядчик сохраняет право на получение вознаграждения даже в случае гибели результата выполненной работы — риск подрядчика переходит на заказчика.

Наиболее распространена простая письменная форма, что объясняется в числе прочего также и необходимостью придать подрядным отношениям большую стабильность, учитывая их, как правило, длящийся характер.

Как и в большинстве других договоров, цена не является существенным условием договора подряда.

Ценой в договоре подряда является денежная сумма, которую заказчик обязуется уплатить подрядчику за выполнение работы. Цена определяется соглашением сторон путем указания в договоре конкретной суммы либо способа ее определения. Если ни то ни другое договором подряда не предусмотрено, цена определяется в соответствии с правилом п. 3 ст. 424 ГК РФ. В качестве цены в договоре подряда может выступать не только денежная сумма, но и иное встречное предоставление в натуральной либо иной форме (п. 1 ст. 423 ГК РФ).

В тех случаях, когда подрядчиком выступает государственная или иная организация, для которой прейскурантами или тарифами установлены определенные расценки на выполняемые ею работы, то при заключении договора подрядчик обязан руководствоваться этими расценками. Заказчик может либо согласиться с расценками, действующими у подрядчика, либо отказаться от заключения договора с данным подрядчиком.

Цена в договоре подряда складывается из вознаграждения, уплачиваемого подрядчику за выполненную работу, и компенсации издержек подрядчика. К издержкам подрядчика относятся стоимость материала и оборудования, а также стоимость услуг, предоставляемых подрядчику третьими лицами.

Если для достижения результата подрядчик обязан выполнить комплекс работ, значительных по объему и сложности, цена определяется путем составления сметы. Поскольку цена является результатом соглашения сторон, то не будет иметь значения смета, составленная только одной стороной. Пункт 3 ст. 709 ГК РФ специально подчеркивает, что смета, составленная подрядчиком, будет иметь юридическую силу и станет частью договора лишь с момента подтверждения ее заказчиком.

На выполнение работ может быть составлена твердая или приблизительная смета. Если имеются все исходные данные, определены все необходимые виды работ, то составляется твердая смета, отступления от которой ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения не допускаются.

По общему правилу, смета, предусмотренная договором подряда, является твердой. Смета считается приблизительной только при наличии специального указания об этом в договоре (п. 4 ст. 709 ГК РФ).

Приблизительная смета составляется в тех случаях, когда заранее невозможно определить перечень всех требуемых работ. По мере выполнения работы приблизительная смета уточняется и расчеты производятся по фактически произведенным подрядчиком затратам, но только если нет значительного превышения приблизительной сметы.

Твердая смета, по общему правилу, не подлежит изменению даже тогда, когда в момент заключения договора исключалась возможность предусмотреть полный объем подлежащих выполнению работ или необходимых для этого расходов. Подрядчик обязан выполнить работу, не требуя увеличения цены, твердо определенной договором. Рассолов Т.М. Гражданское право. М., 2010.С.547

Следует отметить, что дифференциация подрядных отношений на отдельные виды и подвиды зависит от характера выполняемой подрядчиком работы и ее результата. Так, в зависимости от результата работы подрядчика можно дифференцировать подрядные отношения на обязательства, направленные на изготовление новых вещей, и обязательства, направленные на восстановление, изменение либо улучшение потребительских свойств уже имеющихся в наличии вещей (ст. 703 ГК РФ). В связи с этим целесообразно договоры, направленные на создание вещей, именовать собственно договорами подряда, а договоры, направленные на изменение потребительских свойств вещей, — договорами на выполнение работ.

МОСЮРПОДРЯД

юридическая помощь подрядчику и исполнителю
☏ 8 (495) 514-78-01

Как описать предмет договора подряда (субподряда) так, чтобы впоследствии договор не признали незаключенным

Два малоизвестных требования к описанию предмета договора подряда между юридическими лицами.

1. По распространенному мнению, предметом договора подряда является работа, ее качественные и количественные характеристики. Считается, что описание этих характеристик достаточно, чтобы договор не признали незаключенным из-за отсутствия предмета. Однако в некоторых случаях указание этих характеристик недостаточно.

2. В п.1 ст.702 Гражданского кодекса РФ указано, что по договору подряда одна сторона по заданию другой обязуется выполнить определенную работу и сдать ее результат. Из буквального текста статьи следует, что при составлении договора подряда необходимо описывать не только виды и объем работ, но и результат работ (название результата, его качественные и количественные характеристики). В большинстве случаев для индивидуализации предмета договора подряда достаточно подробного описания либо работ, либо их результата, однако, строго юридически, оба требуют договорной конкретизации.

Судебная практика
Арбитражный суд кассационной инстанции указал, что существенным условием договора подряда является условие о работе и ее результате, которое должно быть сформулировано сторонами с той степенью определенности, которая позволяет индивидуализировать объект порождаемых договором обязательств. Невозможность такой индивидуализации влечет невозможность исполнения договора по причине неопределенности в вопросе о содержании действий, которые должник обязан совершить в пользу кредитора.
Предметом договора подряда, являющегося его существенным условием, является как сама работа (изготовление вещи, ее переработка или обработка, иные виды работ), так и ее овеществленный результат.
Постановления ФАС Северо-Кавказского округа от 13.05.2010 по делу № А53-6762/2009 и от 08.05.2009 по делу N А32-9910/2008-52/251

Между заказчиком и подрядчиком был подписан договор подряда, по которому заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить работы по асфальтированию территории, расположенной около определенного дома.

Читайте так же:  Акт расхождения по количеству качеству образец. расхождение товара при приемке. составление и образе

Апелляционный арбитражный суд, ссылаясь на положения статей 740, 743 ГК РФ, указал, что предметом договора подряда являются работы, которые необходимо определять путем описания видов, объема и содержания, качества, результата и функционального назначения результата работ, которые должен выполнить подрядчик.

Апелляционный суд, рассмотрев дело, пришел к выводу о незаключенности договора
подряда, поскольку площадь, подлежащего асфальтированию земельного участка, в договоре не указана, то есть между сторонами не достигнуто соглашение о предмете договора.
Восьмой арбитражный апелляционный суд, Постановление от 12 апреля 2010 г. по делу № А46-23449/2009. ВАС РФ определением от 23 декабря 2010 г. № ВАС-16811/10 отказал в передаче дела на пересмотр в президиум.

3. Для индивидуализации некоторых работ необходимо указывать место и (или) объект их проведения, в противном случае бывает непонятно, где работы подлежат выполнению.

Между подрядчиком и заказчиком был подписан договор подряда на выполнение буровзрывных работ для строительства автомобильной дороги. Арбитражный суд первой инстанции, рассматривая спор по этому договору, пришел к выводу, что сторонами не согласовано существенное условие договора подряда: о его предмете (не ясны объекты буровзрывных работ и объемы подлежащих выполнению работ), в связи с чем признал его незаключенным.
Определение ВАС РФ от 28.07.2010 по делу № А78-3890/2009.

Довод ответчика о том, что спорные работы выполнялись другим лицом, был отклонен судами первой и апелляционной инстанций. Предметом договора на выполнение подрядных работ, представленного ответчиком в качестве доказательства своих доводов, является «выполнение общестроительных работ на объектах заказчика» и не ясно, в каком месте непосредственно выполнен закрытый переход, т.е. нет фактического адреса строительной площадки, что является необходимым для идентификации места протаскивания футляров труб.
Девятый арбитражный апелляционный суд, постановление от 15 января 2010 г. по делу № А40-88037/09-150-613

Судом установлено, что между сторонами был подписан договор, согласно условиям которого ответчик (исполнитель) обязался изготовить и установить деревянные конструкции в соответствии с техническим заданием, утвержденным истцом (заказчик), а истец — принять и оплатить стоимость изделий и их монтажа.

Судом установлено, что стороны не согласовали, какие именно и в каком количестве изделия исполнитель должен изготовить; не согласован объект на котором изделия должны быть установлены; не определен срок исполнения договора подрядчиком. В этой связи судами первой и апелляционной инстанций сделан вывод о незаключенности спорного договора.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

ФАС Московского округа, постановление № КГ-А40/10228-06 от 30 октября 2006г.

4. И результат работ, и место (объект) их проведения необязательно описывать в основном тексте договора, они, обычно, излагаются в приложениях: в техническом задании, смете, спецификации и любых иных.

Если в договоре и приложениях к нему недостаточно ясно описаны результат работ, и место (объект) их проведения, существует риск признания такого договора незаключенным и, соответственно, не влекущим каких-либо юридических последствий.

Договор строительного подряда. Особенности заключения, исполнения и ответственности по нему.

Характеризуется следующими специальными признаками:

1. Особый объект — выполнение строительных работ — по заданию заказчика и с определенным законченным результатом: строительство нового здания, сооружения или реконструкция, выполнение монтажных работ, капитальный ремонт. Выполнение работы должно производиться в соответствии с технической документацией и сметой и по месту нахождения объекта.

2. Особенности субъектного состава: подрядчиками являются юридические лица (различные строительные и строительно-монтажные организации) и индивидуальные предприниматели. Подрядчики, занимающиеся строительством зданий и сооружений, должны иметь лицензию в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности». Особые требования предъявляются к подрядчикам по договорам строительного подряда для государственных нужд. Подрядчики различаются на генеральных подрядчиков, субподрядчиков и специальных подрядчиков.


3. В договоре строительного подряда действует особое правило о риске случайной гибели. Риск случайной гибели объекта строительства (т.е. и работы, и материалов) несет подрядчик.

4. В этом договоре предусмотрено правило о риске консервации строительства, который несет заказчик. В случае приостановления работ по независящим от сторон причинам и консервации объекта строительства заказчик должен возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и его консервацией, и оплатить выполненные до консервации работы.

5. Особенностью содержания договора строительного подряда является расширение круга существенных условий для выполнения работы.

6. По этому договору установлен более длительный срок для предъявления претензий по качеству — в течение пяти лет.

Подрядчик несет отв-ть

— за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации;

— за снижению или потерю прочности, устойчивости, надежности здания, сооружения или его части при реконструкции.

— за недостатки дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что недостатки произошли не по его вине.

36. Сравнительная характеристика договора подряда на выполнение проектных и изыскательных работ и договора на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ Это договор о разработке по заданию заказчика технической документации и о выполнении изыскательских работ для определенных целей.

Юридические признаки договора:

1. Субъектный состав: подрядчиком может быть проектировщик или изыскатель — лицо, имеющее лицензию на проведение этих работ, заказчиком — любой субъект гражданского права.

Читайте так же:  Оценщик ущерба квартиры. независимая оценка (экспертиза) ущерба от залива квартиры

2. Объект — выполнение изыскательских либо проектных работ. Изыскательские работы включают в себя технико-экономическое обоснование выбора района и конкретного места строительства на основании изучения природных условий, возможности использования местных строительных материалов, источников водоснабжения, транспортного сообщения и т.п.

Проектные работы включают в себя подготовку комплекса документов: о технико-экономическом обосновании стройки, чертежи, схемы, проект, сводный сметный расчет работ. Проектирование может осуществляться по типовому или индивидуальному проекту. В первом случае составляется только рабочий проект, во втором — индивидуальный технический проект и рабочий проект.

3. Особенностью договора является наличие определенной цели: заказчик обязан использовать техническую документацию только на цели, предусмотренные договором, а подрядчик не вправе передавать выполненную документацию другим лицам.

— передать заказчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации;

— уплатить подрядчику за выполнение работы;

— оказывать содействие подрядчику;

— участвовать в согласовании технической документации с гос органами и органами МСУ;

— возместить подрядчику дополнительные расходы;

— использовать техническую документацию только на цели, указанные в договоре, не передавать ее третьим лицам и не разглашать данные ее без согласия подрядчика;

— привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному заказчику третьим лицом.

— выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование;

— согласовывать техническую документацию с заказчиком;

— передать заказчику (и только ему) готовую техническую документацию и результаты изыскательных работ (третьим лицам только с согласия заказчика).

По договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работодна сторона (исполнитель) обязуется провести научные исследования, разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него как новую технологию, а другая сторона (заказчик) обязуется принять и оплатить выполненную работу.

Договор является консенсуальным, двусторонним и возмездным. Договор может охватывать как весь цикл проведения исследования (научно-исследовательские работы), разработки и изготовления образцов или технологии (опытно-конструкторские и технологические работы), так и его отдельные этапы.

Риск случайной неюзможности исполнения договора несет заказчик, который в этом случае обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные договором результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в договоре.

К условиям о сроках выполнения работ применяются соответствующие нормы о договоре подряда, следовательно, для признания договора заключенным необходимо согласование сроков начала и окончания работ, нарушение которых рассматривается как просрочка исполнения обязательств.

Исполнитель обязан:

• выполнить работу в соответствии с согласованным с заказчиком техническим заданием и передать ее результаты заказчику в предусмотренный договором срок;

• незамедлительно информировать заказчика овыявленной входе работ невозможности получить ожидаемые результаты или онецелесообразности продолжения работы;

[2]

• по договору на выполнение научно-исследовательских работ — выполнять работы лично и не вправе привлекать к их выполнению третьих лиц без согласия заказчика. Исполнитель по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ вправе привлекать к выполнению работ третьих лиц без согласия заказчика, если иное не предусмотрено договором (к отношениям исполнителя с третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике);

• согласовать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права на которые при­надлежат третьим лицам, и приобретение прав на их использование;

• гарантировать «патентную чистоту» результатов, полученных в ходе выполнения работ по договору, то есть передать результаты, не нарушающие исключительных прав третьих лиц;

• своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступление от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании или в договоре;

возместить убытки, причиненные заказчику в пределах стоимости работ, в которых выявлены недостатки, если договором предусмотрено, что они подлежат возмещению в пределах общей стоимости работ по договору. Упущенная выгода подлежит возмещению в случаях, предусмотренных договором.

Заказчик обязан:

• передавать в процессе проведения работ информацию (патентную, техническую, научную и пр.), необходимую исполнителю для надлежащего выполнения работ;

• принять результаты работ после их завершения или в ином порядке, предусмотренном договором.

В случае уклонения заказчика в течение двух месяцев от приемки работ исполнитель вправе после предупреждения заказчика продать результаты работ за разумную цену третьему лицу, а вырученные деньги за вычетом причитающихся ему платежей внести на имя заказчика в депозит нотариуса или суда. Сдача-приемка работ оформляется двусторонним актом, подписанным сторонами;

• оплатить результаты работ в размере и порядке, предусмотренных в договоре;

• оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные договором результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в договоре;

• договором может быть предусмотрена обязанность заказчика выдать исполнителю техническое задание и согласовать с ним программу или тематику работ.

Стороны обязаны:

• обезпечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, если иное не предусмотрено договором. Круг сведений, составляющих конфиденциальную информацию, может быть предусмотрен в договоре;

• публиковать полученные при работе сведения, признаваемые конфиденциальными, только с согласия другой стороны.

Стороны вправе

использовать результаты работ, в том числе способные к правовой охране, в пределах и на условиях, предусмотренных договором, а также для собственных нужд, если иное не предусмотрено договором.

Исключительные права на научно-технические результаты, полученные в ходе выполнения работ по договору, принадлежат сторонам.

Заказчик получает исключительные права на результаты работ, а исполнитель вправе использовать их для собственных нужд. Договором может быть по-иному произведено разграничение прав на результаты работ.

В договоре должны быть предусмотрены следующие условия, касающиеся патентоспособных результатов работ:

• подача заявок и получение патентов на них;

• обязательства сторон по передаче прав на заявленные и запатентованные решения.

Особенности ответственности сторон

за ненадлежащее выполнение обязательств по договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;

Читайте так же:  Возобновление программы помощи заемщикам. аижк сфокусируется на помощи валютным ипотечникам

• исполнитель отвечает только при наличии вины;

• в определенных случаях ограничивается размер ответственности исполнителя за ненадлежащее исполнение обязательств по договору:

а) возмещается только реальный ущерб, но не упущенная выгода;

б) по соглашению сторон сумма возмещения убытков может быть ограничена стоимостью работ.

При обнаружении недостатков в технической документации, образцах изделий и т. п. заказчик вправе потребовать лишь безвозмездного устранения их исполнителем, но не вправе требовать соразмерного уменьшения цены работ или возмещения собственных расходов на устранение недостатков.

При просрочке исполнителем срока сдачи работ заказчик вправе отказаться от приемки работ и потребовать возмещения причиненного этим ущерба, если докажет, что исполнение обязательства утратило для него интерес вследствие просрочки исполнителя.

Договор на выполнение научно-исследовательских работ прекращается при выявлении объективной невозможности достижения ожидаемого результата, а договор на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ — также и при нецелесообразности дальнейшего продолжения работ.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

[3]

Лучшие изречения: Увлечёшься девушкой-вырастут хвосты, займёшься учебой-вырастут рога 9601 —

| 7570 — или читать все.

185.189.13.12 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock!
и обновите страницу (F5)

очень нужно

Действие договора подряда

Порядок заключения договора

Специальных положений, относящихся к порядку заключения договора поручения, немного. Практически речь идет о двух. Оба они посвящены порядку установления отдельных договорных условий: имеются в виду условия о сроке и о цене.

Из ст. 708 ГК вытекает, что п. 2 ст. 314 ГК, допускающий «исцеление» договоров, в которых отсутствует условие о сроке или о порядке его определения (в подобных случаях применяется правило о «разумном сроке исполнения»), на договоры подряда не распространяется. Для подряда срок — существенное условие, и, если сторонам не удалось достичь соглашения по этому условию, договор признается незаключенным.

Глава 37 ГК не содержит норм, посвященных форме рассматриваемого договора. Это означает, что применению подлежит исключительно ст. 434 ГК («Форма договора»), а также соответствующие положения на этот счет, которые содержатся в гл. IX ГК («Сделки»).

Гораздо чаще, конечно, договор подряда признают незаключенным по причине отсутствия в нем точного описания предмета договора, т.е., конкретной работы, ее объема и итогового результата, которые должен произвести подрядчик, или отсутствия в договоре указания на срок выполнения подрядных работ. При признании таких сделок недействительными в соответствии с требованиями ст. 167 ГК РФ применяется двухсторонняя реституция, в результате чего выгоду кому-либо из контрагентов получить трудно.

Рассмотрим пример из судебной практики Постановление Президиума ВАС РФ от 27.01.2007 г. № 5567/07 [Текст]// Вестник ВАС РФ. — 2007. — № 5. — С. 32..

Суд первой инстанции, принимая решение об отказе в удовлетворении искового требования о признании недействительным договора на ремонт нежилого помещения, исходил из того, что договор является незаключенным, так как не подписан одной из сторон.

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ постановил решение от 15.11.2006, дополнительное решение от 26.12.2006, постановление апелляционной инстанции и постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа отменить.

Подводя итог всему сказанному, следует сказать несколько слов о значении договора подряда. Договор — это юридический факт, порождающий, изменяющий или прекращающий взаимные права и обязанности сторон. Детальная регламентация рассматриваемого договора в ГК РФ знакомит правоприменителей с содержанием подряда и позволяет уяснить, какие права и законные интересы сторон охраняются законом. Поэтому можно сказать, что договор подряда является для заказчика гарантией того, что его потребности в получении результата определенных работ будут удовлетворены, и при этом надлежащим образом, для подрядчика — что его деятельность по выполнению работ станет востребованной, и ее результаты будут эквивалентно оплачены. В целом для гражданского оборота договор подряда выполняет регулятивную функцию в данной сфере, поскольку организует и упорядочивает процесс проведения работ, что приводит в итоге к совершенствованию подрядных отношений. Принимая во внимание, что отношения, регулируемые договором подряда, являются частью комплекса отношений по распределению материальных благ, можно прогнозировать прогрессивное развитие последних в результате совершенствования подрядных отношений.

Видео удалено.
Видео (кликните для воспроизведения).

Соблюдения письменной формы договора еще недостаточно для заключения договора подряда. В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ для заключения любого договора необходимо, чтобы между сторонами в требуемой форме было достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Для всех договоров подряда существенными являются условия о предмете договора и сроках выполнения работ.

Источники


  1. Ефименко, Е. Н. Корпоративные конфликты (споры). Учебно-практическое пособие / Е.Н. Ефименко, В.А. Лаптев. — М.: Проспект, 2015. — 240 c.

  2. Исследования по истории и теории развития авиационной и ракетно-космической науки и техники: моногр. . — М.: Наука, 2011. — 264 c.

  3. Морозова, Л. А. Теория государства и права / Л.А. Морозова. — М.: Норма, Инфра-М, 2013. — 464 c.
  4. Марченко, М.Н. Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х томах. Том 2 / М.Н. Марченко. — М.: Зерцало, 2002. — 895 c.
  5. Правоведение для сельскохозяйственных и ветеринарных вузов. Учебник. — М.: Юрайт, 2015. — 524 c.
Характеристика заключения и действия договора подряда. что нужно знать о договоре подряда
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here