Договор подряда заполненный. договор подряда (выполнения работ) — образец (типовая форма). сроки дей

Договор подряда — образец (типовая форма)

Договор подряда — типовая форма

г. Санкт-Петербург «__» ________ 201__ г.

________________________________ (наименование предприятия, учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица) именуем ___ в дальнейшем “Заказчик”, в лице ___________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании

________, с одной стороны, и _________ (наименование предприятия, учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица)

именуем ____ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании

________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

Какие ошибки делают чаще всего в преамбуле договора

1. Предмет договора

Подрядчик обязуется за свой риск выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов или материалов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу:______________________

Какие ошибки делают чаще всего в предмете договора

2. Цена договора

2.1. Цена договора составляет _________________________________________________.

2.2. Цена договора включает в себя _____________________________________________.

2.3. Указанная в п. 2.1 цена является предварительной. Окончательная цена договора определяется по проектно-сметной документации, представляемой Подрядчиком. Цена договора может быть изменена вследствие инфляции с обоюдного одобрения сторон. Оплата затрат, связанных с повышением цены договора, осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 3 настоящего договора.

3. Условия оплаты

3.1. Оплата по настоящему договору производится ______ (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.)

3.2. Форма оплаты _______________________ (платежное требование, платежное поручение, чек, аккредитив и т.п.)

3.3. Окончательный расчет по договору производится Заказчиком не позднее 30 дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

Какие ошибки делают чаще всего при формулировании порядка расчетов

4. Сроки исполнения

4.1. Подрядчик выполнит работы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, в сроки, установленные календарным планом работ (приложение).

4.2. Заказчик оплатит выполненные Подрядчиком работы в следующие сроки: _______________________________.

4.3. Срок действия договора: начало _____________________; окончание ______________________________.

5. Обязательства сторон

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом работ, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем проектной документации ________________________.

5.1.2. Поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

5.1.3. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

5.1.4. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта.

5.1.5. Осуществить страхование объекта.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Подрядчику объект в объеме и в сроки, установленные календарным планом работ.

5.2.2. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную разделом 1 настоящего договора, в размерах и в сроки, установленные договором.

5.2.3. Принять объект в течение двух недель с даты получения письменного уведомления Подрядчика.

6. Ответственность сторон

6.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере ______________ % цены договора за каждый день просрочки.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

7. Действие непреодолимой силы

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все разногласия и споры, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленномзаконодательством порядке.

9. Порядок изменения и дополнения договора

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

– задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок их окончания, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;

– снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий договора.

9.4. Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

– при остановке Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

– при уменьшении стоимости работ более чем на ___________ % в связи с внесением Заказчиком изменений в проектную документацию;

– при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.

9.5. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

9.6. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

10. Прочие условия

10.1. Срок гарантии нормальной работы объектов и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

Читайте так же:  Гражданский кодекс российской федерации2018 год. заключаем договор поставки

10.2. Срок гарантии на кровлю объекта устанавливается продолжительностью 24 месяца.

10.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

10.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

10.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

10.7. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на строительство объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

10.8. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

10.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.10. Другие условия по усмотрению сторон _______________________________________________________

10.11. К договору прилагается календарный план работ (приложение).

Форма договора подряда

Договором подряда является обыкновенное соглашение двух сторон, на выполнение какой либо работы.

Сторона выполняющая заказ обязуется предоставить результат выполненной работы заказчику, который в свою очередь обязуется оплатить работу (п. 1 ст. 702 ГК РФ).

Российское законодательство не устанавливает чёткой формы данного договора. Договор может быть заключён устно, документом подтверждающим факт сделки может служить кассовый чек.

Правовое регулирование договора проводится правилами закреплёнными в ГК РФ.

Условия формы договора подряда

Договор подряда должен содержать ряд обязательных условий.

К ним относятся:

  1. Предмет договора;
  2. Сумма оплаты;
  3. Сроки выполнения работы;
  4. Условия оплаты;
  5. Обязательства сторон;
  6. Ответственность;
  7. Непредвиденные обстоятельства;
  8. Варианты решения споров;
  9. Условия изменения/дополнения договора;
  10. Дополнительные условия;
  11. Адреса и реквизиты сторон.

Первые три пункта, являются обязательными, остальные же прописываются на усмотрение сторон договора.

Дополнительные условия договора

В пункте «условия оплаты», вы сможете оговорить сроки, форму и т.п..

Условия и размеры неустойки, которая будет выплачена в случае нарушения сроков договора, возмещение убытков причиненных одной из сторон.

Но в тоже время, возможно указать форс-мажорные обстоятельства(пожары, катаклизмы, стихийные бедствия, войну, эмбарго и другие),в случае случившихся которых, стороны не будет признаны виноватыми, в случае если не удаётся выполнить свои обязательства в течении 3-х месяцев, любая из сторон может разорвать договор прислав письменное уведомление другой.

Документ полученный в торговой палате, либо другом органе имеющим компетенцию в данной сфере, является подтверждением того что одна из сторон не могла выполнить свои обязательства в силу высших сил.

Решение споров между сторонами на первой ступени конфликта возможно решить в устной форме, либо вы можете обратиться в арбитражный суд, что тоже может стать отдельным пунктом вашего договора.

Вы можете оговорить условия внесения изменений или же дополнений в договор .Досрочный разрыв договор производится либо по письменному соглашению обеих сторон, либо же по статьям предусмотренным ГК РФ, с возмещением убытков.

Сторона расторгающая договор, должна уведомить об этом другую сторону в письменном виде.

Также вы можете указать обязанности обеих сторон данного договора:

  1. сроки приёма объекта заказчиком;
  2. сроки оплаты;
  3. различные виды охраны и страхования объектов;
  4. поставка материалов, комплектующих, а также их хранение, охрана и т.д.

Ниже расположен типовой бланк и образец договора подряда вариант которого можно скачать бесплатно.

Договор подряда.

Договор подряда — это договор о выполнении работы за определенное вознаграждение. Под понятием «работа» можно понимать все, что угодно: строительство здания, пошив одежды и т.д.

Договор подряда является консенсуальным, взаимным и возмездным. Сторонами договора подряда выступают подрядчик и заказчик. Это могут быть любые субъекты гражданского права, т.е. как физические, так и юридические лица.

Скачать образцы и примеры договоров подряда

Договор бытового подряда смотреть скачать
Договор подряда (образец 1) смотреть скачать
Договор подряда (образец 2) смотреть скачать
Договор подряда (образец 3) смотреть скачать
Договор подряда (образец 4) смотреть скачать
Договор подряда (образец 5) смотреть скачать
Договор подряда (образец 6) смотреть скачать
Договор подряда (образец 7) смотреть скачать
Договор подряда (образец 8) смотреть скачать
Договор подряда (образец 9) смотреть скачать
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ смотреть скачать
Договор подряда на выполнение работ ВТК смотреть скачать
Договор подряда на капитальное строительство смотреть скачать
Договор подряда на производство работ по капитальному ремонту смотреть скачать
Договор подряда на производство работ по капитальному ремонту (пример) смотреть скачать
Договор подряда по строительству смотреть скачать
Договор подряда с ВТК смотреть скачать
Договор подряда (пример) смотреть скачать
Образец договора подряда смотреть скачать
Договор банковской гарантии по договору подряда смотреть скачать
Договор генподряда на строительство объекта недвижимости смотреть скачать
Договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры смотреть скачать
Договор подряда на выполнение работ по внутренней отделке здания смотреть скачать
Договор подряда на монтаж оборудования смотреть скачать
Примерная форма договора подряда смотреть скачать
Примерный договор субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ смотреть скачать
Типовой договор на выполнение субподрядных работ смотреть скачать

Предмет договора подряда — это результат выполненной работы. Им может являться изготовление чего-либо, обработка, ремонт или другое изменение вещей, а также другая материальная форма (например, сделанная прическа).

Читайте так же:  Проект договор руководствуясь 223 фз

В основном данный договор заключается в письменной форме, хотя форма договора подряда подчиняется общим положениям о форме договора.

Если в договоре не указаны исключения и запреты, изготовитель вправе поручить выполнение работ третьему лицу. При этом изготовитель все же несет ответственность, будто выполняет работу лично он.

Договор подряда содержит:

  • Название документа, место заключения, дата
  • Предмет договора, условия выполнения работы
  • Сумма вознаграждения, порядок расчетов, штрафные санкции
  • Адреса и реквизиты, подписи сторон
    Подрядчик не может потребовать увеличение цены, а заказчик ее уменьшения. Если возникнет ситуация, при которой заказчик посчитает, что уже нет необходимости в завершении работы, он может расторгнуть договор. В этом случае он обязан возместить убытки ( разница между ценой за всю работу, и частью цены, выплаченной за уже выполненную работу).
  • Существенные условия договора строительного подряда между юридическими лицами

    Одним из самых распространенных видов контрактов в гражданско-правовом обороте является договор подряда на выполнение строительных работ. При его заключении необходимо руководствоваться положениями ГК РФ и другими действующими законодательными актами. Рассмотрим основные положения, на которые следует обратить внимание при выборе подходящего образца.

    Существенные условия договора строительного подряда

    Согласно пункту 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ), договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям. Существенными являются положения о предмете, требования, которые названы в законе или в иных правовых актах как существенные либо необходимые, а также все положения, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

    Итак, прежде чем выбрать образец, необходимо определить все существенные условия контракта.

    Согласно пункту 1 статьи 740 ГК РФ , подрядчик обязуется в установленный срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик — создать подрядчику необходимые условия для выполнения деятельности, принять результат и уплатить обусловленную цену, то есть существенными являются следующие положения:

    • предмет (п. 1 ст. 432 ГК РФ);
    • положение о содержании работ (ст. 702 , 703 ГК РФ );
    • положение о начальном и конечном сроке выполнения ( ст. 708 ГК РФ ).

    В качестве существенных требований можно назвать также состав и содержание технической документации (п. 2 ст. 743 ГК РФ ); условие о том, какая из сторон и в какой срок должна предоставить соответствующую документацию (п. 2 ст. 743 ГК РФ), стоимость.

    Структура контракта

    Предмет должен быть сформулирован максимально четко и определенно. Это, прежде всего, наименование работ (описание их объема, содержания, процесса), а также их результат (объект и его инженерно-технические параметры).

    Срок выполнения работ

    Срок выполнения может быть определен как календарная дата (например, 31.12.2017); количество календарных (рабочих) дней с момента начала; начальная и конечная дата.

    Сроки могут определяться указанием на событие, которое неизбежно должно наступить, или истечением периода времени ( ст. 190 ГК РФ ). Они могут быть указаны в графиках выполнения, иных документах, подписанных сторонами и выражающих их согласованную волю. Промежуточные сроки являются опционными.

    Сроки имеют особое значение и для верного отражения финансовых результатов и активов, раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Ведение бухгалтерского учета должно вестись корректно, с точки зрения ПБУ 2 2008: учет договоров строительного подряда.

    Цена работ и порядок оплаты

    Цена может быть твердой или приблизительной. Как правило, расчет стоимости указывается в смете.

    Стороны могут предусмотреть:

    • полную предоплату (100 % аванс);
    • оплату после окончания (без аванса);
    • оплату по этапам выполнения (частичное авансирование);
    • с давальческим сырьем либо работы выполняются материалами подрядчика.

    Срок оплаты может быть привязан к моменту, когда другая сторона исполнит свои обязанности или когда наступят иные обстоятельства, предусмотренные законом или договором (п. 1 ст. 314 ГК РФ ).

    В текст контракта также может быть включено условие о гарантийном удержании, которое представляет собой условие об удержании заказчиком части вознаграждения подрядчика (как правило, 5-10 процентов).

    Сумма гарантийного удержания возвращается подрядчику через определенное время в случае, если работы выполнены без недостатков.

    Другие условия строительного контракта

    Помимо рассмотренных ранее, в текст типового контракта стороны включают раздел о правах и обязанностях сторон, среди которых необходимо выделить следующие:

    1. Условия о привлечении субподрядчиков.
    2. Страхование объекта строительства (какие риски страхуются и за чей счет).
    3. Обеспечение материалами и сырьем (каким образом оформляется давальческое сырье, кто несет обязанности по вывозу отходов).
    4. Порядок сдачи-приемки работ (форма акта сдачи-приемки, сроки приемки, наличие предварительных испытаний).
    5. Качество, гарантийный срок и порядок устранения недостатков.
    6. Право заказчика проводить контроль и надзор.
    7. Способы обеспечения исполнения обязательств (банковская гарантия, неустойка).
    8. Состав и содержание технической документации.

    Приложения

    Для того чтобы не перегружать текст контракта инженерно-технической информацией и расчетами, эти данные выносятся в виде отдельных приложений. Строительные контракты, как правило, содержат следующие приложения:

    • смета;
    • правила и требования по охране труда и пожарной безопасности на объекте;
    • чертежи;
    • график работ (этапы);
    • инженерно-технические детали, параметры, обоснования.

    Таким образом, образец договора строительного подряда во многом будет зависеть от того, в интересах кого он заключается, особенностей сторон (физическое или юридическое лицо, государственные учреждения, иностранные контрагенты), а также достигнутых договоренностей по каждому из существенных для сторон условий.

    Образец договора подряда на выполнение работ

    ДОГОВОР ПОДРЯДА №___

    ООО «Организация №1», в лице директора Иванова И.И., действующего на основании устава, именуемое Заказчик, с одной стороны, и ООО «Организация №2», в лице директора Васильева В.В., действующего на основании Устава, именуемое Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. В соответствии с настоящим договором Подрядчик обязуется:

    -выполнить по заданию Заказчика следующую работу: резка металлолома и демонтаж оборудования с применением газовой резки с условием, что размеры металлоконструкций, полученные при порезке должны соответствовать ГОСТам;
    -cдать результат Заказчику.

    Читайте так же:  Нормативные документы. общие технические требования и условия изготовления защищенной полиграфическо

    Заказчик обязуется создать необходимые условия для выполнения этих работ и обеспечить техникой для вывозки и погрузки.

    2. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ПРЕДМЕТУ ПОДРЯДА

    2.1. Выполненные работы должны быть произведены в полном объеме и в установленные договорам сроки.

    3. ИНСТРУМЕНТ, МАТЕРИАЛЫ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

    3.1 Заказчик, предоставляет Подрядчику площадку для резки металла.

    3.2 Подрядчик несет ответственность за соблюдения техники безопасности при выполнении работ по договору.

    3.3. Для оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по настоящему договору, Заказчик назначает своего представителя, который осуществляет технический надзор и контроль по выполнению работ, оформляет с Подрядчиком акты выполненных работ.

    3.4. Подрядчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет технический и производственный контроль по качеству работ, включая контроль качества рабочей документации, приемочный контроль, а также принимает оперативные решения по всем вопросам, возникающим у представителя Заказчика в ходе контроля, за выполнением работ.

    3.5 Подрядчик должен обеспечить в ходе выполнения работ все необходимые мероприятия по обеспечению требований охраны труда, техникой безопасности, охраны окружающей среды, пожарной и промышленной безопасности.

    3.6. Допускать к работе персонал, обученный безопасным приемам работы, соответствующей квалификации.

    3.7. Обеспечить прохождение своими работниками вводного инструктажа по охране труда и противопожарной безопасности на территории Заказчика перед началом работ.

    3.8. Обеспечить вывоз мусора, надлежащее содержание и уборку строительной площадки.

    [2]

    3.9. Обеспечить охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества и сооружений в ходе выполнения работ до завершения работ и приемки Заказчиком готового объекта, либо по дополнительному соглашению с Заказчиком силами Службы безопасности Заказчика.

    4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется исходя из фактического объема:
    -резка металла из 5А в 2А (300х300) по цене _________рублей за 1 тонну без учета НДС.
    -резка металла из 3А в 2А (300х300) по цене _________ рублей за 1 тонну без учета НДС.
    -демонтаж оборудования по цене ___________ рублей за 1 тонну без учета НДС.

    4.2. При возникновении дополнительных работ сверх договорной цены, Подрядчик обязан предварительно согласовать их объем с Заказчиком, с оформлением дополнительного соглашения к договору, за подписью уполномоченным лицом Стороны.

    4.3. Оплата за выполнение работ производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-премки фактического веса металлолома, определенного путем взвешивания на складе Заказчика. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств на р./счет подрядчика

    5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    5.1. Заказчик обязуется:

    — В течение 3-х дней с момента подписания настоящего договора передать подрядчику строительную площадку.

    — Обеспечить в необходимом количестве временное освещение места производственных работ.Обеспечить прием и взвешивание разрезанного металлолома.

    5.2. Подрядчик обязуется:

    — В ходе выполнения работ по настоящему договору обеспечить безопасность труда своего персонала, а также соблюдать противопожарную безопасность.
    — Нести ответственность за сохранность находящихся в демонтаже материалов и оборудования до сдачи объекта рабочей комиссии.
    — Установить своими силами за свой счет в сроки, установленные двухсторонними актами недостатки в выполненной работе, возникшие по вине Подрядчика.
    .- Возвратить заказчику в течение 15-ти дней все материалы, оборудование, конструкции поставляемые Заказчиком, которые полностью не использованы при завершении работ по графику.
    — Сдать разрезанный металлолом Заказчику на территории.

    6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

    6.1. Сроки выполнения работ по договору: начало 15.05.2018г. окончание 27.12.2018 г.

    7. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

    7.1 Сдача-Приемка выполненных работ производится сторонами по акту сдачи-приемки в течение 3-х дней с момента готовности объекта к сдаче.

    Видео удалено.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    7.2 Права собственности на результат выполненных работ Подрядчиком переходит к Заказчику с момента подписания Сторонами акта-сдачи приемки выполненных работ.

    8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    8.1. Стороны несут ответственность по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

    8.2. За несвоевременную оплату в соответствии с п. п. 4.3. Заказчик оплачивает Подрядчику неустойку в виде пени в размере 0,02% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

    8.3. За срыв выполненных работ по вине Подрядчика в соответствии с разделом п.п. 6.1 настоящего договора он уплачивает заказчику неустойку в виде пени в размере 0,02% от стоимости за каждый день просрочки.

    8.4. В случае выполнения неполадок, явившихся результатом работы Подрядчика, в течение гарантийного срока, все дефекты подрядчик устанавливает за свой счет.

    8.5. Производственный участок, выделенный для выполнения работ с повышенной опасностью, силами подрядной организации должен быть передан Заказчиком Подрядчику по акту.

    [1]

    9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

    9.1 Условия настоящего договора имеют одинаковую, обязательную силу для Сторон и могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным составлением дополнительного соглашения к договору.

    9.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 27.12.2018г., а в части расчетов до полного его завершения. Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению сторон, а также в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

    9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.

    9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющий одинаковую юридическую силу для каждой из сторон.

    10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

    ООО «Организация №1»

    Юридический адрес:
    ИНН ____________ код ОКПО_________, код ОКОНХ _________,
    р/счет ___________________ в Банк _______________________,
    БИК ___________ кор./счет ____________________
    телефон: __________ факс _________

    ООО «Организация №2»
    Юридический адрес:

    ИНН ____________ код ОКПО_________, код ОКОНХ _________,
    р/счет ___________________ в Банк _______________________,
    БИК ___________ кор./счет ____________________
    телефон: __________ факс _________

    Договор строительного подряда. Образец.

    ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА. ОБРАЗЕЦ

    г. Москва « » марта 2014 г.

    ООО ______ в лице ____________ , именуемая в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и ООО ________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые по отдельности – Сторона а совместно — «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

    Читайте так же:  Судебное разбирательство понятие, значение, пределы. председательствующий и стороны в судебном разби

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя генеральный подряд по строительству индивидуального жилого дома на земельном участке, общей площадью 15000 кв.м., кадастровый номер ______, расположенном по адресу: Московская область, ______________________ , принадлежащем Заказчику на праве собственности, что подтверждается Свидетельством государственной регистрации права ___ № ______ , именуемого в дальнейшем «Объект». Стороны подтверждают, что на момент подписания договора состояние Объекта удовлетворительное, что способствует своевременному началу работ в соответствии с договором, нормальному их ведению и завершению в срок.

    2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

    Стоимость сооружаемого Подрядчиком по настоящему договору объекта, а также стоимость работ по каждому этапу определяется согласно утвержденной сторонами Смете. В случае, когда в соответствие с действующим порядком стоимость отдельных видов работ по согласованию сторон уточняется з процессе строительства, договорная цена по настоящему договору определяется с учетам указанных уточнений.

    3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

    Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик в счет стоимости, предусмотренной ст. 2, обязуется:
    Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию Объекта. Качество выполненных работ должно соответствовать условиям настоящего Договора, Сметной, Проектной документациям, ГОСТам, СНиПам, ТУ и другим требованиям законодательства РФ- Приобрести и поставить на строительную площадку необходимые материалы, перечень и количество которых утверждены Сторонами в Смете, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику, необходимые для проведения работ в соответствии с Приложениями к Договору.

    4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

    Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

    5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

    5.1. Объект должен быть построен Подрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в ст. 1 настоящего договора. Указанная дата является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков строительства, согласованных и утвержденных Сторонами в Смете, Графике выполнения работ.

    5.2. Работы по настоящему договору Подрядчик должен начать производить и завершить в соответствии с согласованным графиком производства работ. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом выполнения работ Подрядчиком и соблюдением им сроков выполнения работ.
    Подрядчик имеет право сдать Объект, а также отдельные этапы выполнения работ досрочно.
    5.3. Изменения графика производства работ, сроков поставки материалов и оборудования Заказчиком, если они могут повлиять на продолжительность строительства и его стоимость, производятся на основании дополнительного соглашения, уточняющего сроки и цену строительства.
    5.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки строительства продлеваются соразмерно этому времени. Сроки и договорная цена в этом случае сторонами соответственно уточняются в дополнительном соглашении.

    6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

    6.1. Оплата работ, а также компенсация расходов Поставщика на приобретение строительных материалов осуществляются Заказчиком поэтапно по предъявлении Подрядчиком локальных смет и калькуляций с приложением первичных документов, подтверждающих понесенные расходы, в порядке и сроки, установленные в Графике производства работ и платежей.

    6.2 Оплата строительно-монтажных работ осуществляется поэтапно за фактически выполненные работы в .оогветствни с утвержденной Сторонами Сметой и предоставленных Подрядчиком первичных юкументов. Оплата строительно-монтажных работ должна производиться не позднее 3 (трех) банковских дней с даты оформления актов сдачи-приемки выполненных работ.
    При срыве Заказчиком оплаты, указанной в п.п. 6.1 — 6.2 настоящего Договора более чем на три дня Подрядчик имеет право приостановить работы до получения им просроченного платежа. Окончательный расчет за выполненные работы по Объекту производится Заказчиком не позднее семи дней после полного завершения его строительства, включая устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию, оформленного в установленном порядке. Расчет производится по договорной цене, установленной по Объекту в ст. 2 настоящего договора и уточненной в дополнительных соглашениях, с зачетом всех ранее произведенных по нему платежей.

    7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

    В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества и передать Заказчику по Акту сдачи-приемки выполненных работ.

    Заказчик имеет безусловное право, предупредив в устной или письменной форме Подрядчика за 5 (пять) календарных дней, отказаться от продолжения исполнения настоящего Договора.

    Подрядчик обеспечивает сохранность материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения строительства и приемки завершенного строительством Объекта и несет полную ответственность в случае их утраты или порчи.

    Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до момента ее приемки Заказчиком (подписания окончательного Акта сдачи-приемки выполненных работ). Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки Объекта несет Заказчик.

    9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

    Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

    Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства. Если стороны не смогут договориться в течение 10 (десяти) дней, тогда каждая из сторон вправе требовать расторжения договора.

    10. ПРИЕМКА-СДАЧА РАБОТ

    Подрядчик извещает Заказчика о завершении Работ по каждому этапу и полном завершении работ. Извещение о завершении работ могут передаваться посредством почтовых отправлений, факсимильной связи, а также телефонограммой Заказчику. После получения Заказчиком извещения, Стороны согласовывают дату принятия результатов работ.

    Читайте так же:  Расчетный листок по зарплате скачать в экселе. расчетный листок – документ, необходимый любому работ

    Приемка работ оформляется Сторонами Актами сдачи-приемки выполненных работ. О завершении Работ по 1-6 этапам Стороны составляют промежуточные Акты сдачи-приемки выполненных работ. Приемка завершенного строительством Объекта осуществляется после окончания работ по 7-му этапу, завершению всех работ, а также выполнения Сторонами всех обязательств.

    Договор бытового подряда (образец)

    г. ______________ «___» ___________ 20__г.

    именуем __ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________,

    действующего на основании ______________________________________________,

    (устава, положения, доверенности)

    с одной стороны, и _____________________________________________________,

    именуем ___ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили

    настоящий договор о нижеследующем:

    1. Предмет договора

    1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить за свой риск

    работу по _____________________________________ (наименование работы) в

    срок, установленный настоящим договором.

    1.2. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить

    выполненную Подрядчиком работу, указанную в п.1.1 настоящего договора.

    2. Стоимость работ и порядок расчетов

    2.1. Выполненная в соответствии с п.1.1 настоящего договора работа

    оплачивается по цене, согласованной Заказчиком и Подрядчиком. Стоимость

    работы по настоящему договору устанавливается в сумме ______ рублей.

    2.2. Работа считается выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком

    к оплате после ее окончательной сдачи Подрядчиком и подписания сторонами

    2.3. Заказчик обязуется оплатить выполненную Подрядчиком и принятую

    к оплате работу в ______ срок со дня подписания акта сдачи-приемки

    работы, при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в срок,

    установленный в настоящем договоре, либо, с согласия Заказчика, досрочно.

    2.4. Оплата работ производится путем внесения Заказчиком всей суммы,

    указанной в п.2.1 настоящего договора, в кассу Подрядчика.

    3. Сроки выполнения работ

    3.1. Срок начала работ устанавливается: ___________________________.

    3.2. Срок окончания работ устанавливается: ________________________.

    4. Срок действия договора

    4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания

    Заказчиком и Подрядчиком.

    4.2. Настоящий договор заключен на срок до _____________. В случае,

    если Подрядчик не сдаст Заказчику выполненную работу в указанный срок,

    Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

    [3]

    4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств,

    вытекающих из настоящего договора соответствующие условия договора

    сохраняют свою силу.

    5. Обеспечение материалами

    5.1. Работа осуществляется иждивением Подрядчика.

    5.2. Заказчик обязуется предоставить Подрядчику следующие материалы,

    необходимые для выполнения работы: ________

    (наименование, описание и цена материалов, определяемая по

    в срок _________________________________________________________________.

    5.5. Приемка материалов оформляется ___________________

    6. Ответственность сторон

    и порядок разрешения споров

    6.1. За просрочку выполнения работы Подрядчик уплачивает Заказчику

    штраф в размере ___% от суммы договора.

    6.2. За несохранность предоставленных Заказчиком материалов или их

    порчу Подрядчик несет ответственность в виде _____

    6.3. В случае неявки Заказчика за получением результата работы,

    выполненной по настоящему договору, или иного уклонения Заказчика от ее

    приемки Подрядчик вправе, письменно предупредив Заказчика, по истечении

    двух месяцев со дня такого предупреждения продать результат работы за

    разумную цену, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся

    Подрядчику платежей, внести в депозит в порядке, предусмотренном ст.327

    6.4. За просрочку оплаты работы, выполненной в соответствии с

    настоящим договором, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере

    ____% за каждый день просрочки, но не более ____________________________.

    6.5. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем

    договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского

    законодательства, действующего на территории России.

    6.6. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении

    настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров

    6.7. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров

    стороны передают их на рассмотрение в ____________ (указать место

    7. Сдача и приемка работ

    7.1. Подрядчик обязан ________________________________ (способ

    извещения) известить Заказчика о завершении работы по настоящему

    7.2. В срок _________________ с даты получения извещения Заказчик

    обязан приступить к приемке работы.

    7.3. Приемка работы оформляется двусторонним актом сдачи-приемки,

    подписываемом Подрядчиком и Заказчиком.

    7.4. В случае обнаружения недостатков во время приемки результата

    работы или во время его использования Заказчик может в течение общих

    сроков, предусмотренных ст.725 ГК РФ, а при наличии гарантийных сроков —

    в течение этих сроков по своему выбору осуществить одно из

    предусмотренных ст.723 ГК РФ прав или потребовать безвозмездного

    повторного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на

    исправление недостатков работы своими силами или силами третьих лиц.

    8. Адреса и реквизиты сторон

    Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба

    экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон

    находится один экземпляр настоящего договора.

    Заказчик _____________________________________ М.П.

    Видео удалено.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Подрядчик ____________________________________ М.П.

    Источники


    1. Экзамен на звание адвоката. Учебно-практическое пособие; Юрайт — М., 2014. — 255 c.

    2. Неосновательное обогащение. Судебная практика и образцы документов. — М.: Издание Тихомирова М. Ю., 2014. — 375 c.

    3. Болдырев, В. А. Конструкция юридического лица несобственника. Опыт цивилистического исследования / В.А. Болдырев. — М.: Статут, 2012. — 368 c.
    4. Еникеев, М.И. Основы общей и юридической психологии / М.И. Еникеев. — М.: ЮРИСТЪ, 1996. — 631 c.
    5. Виктор, Дмитриевич Перевалов Теория государства и права 5-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Виктор Дмитриевич Перевалов. — М.: Юрайт, 2016. — 690 c.
    Договор подряда заполненный. договор подряда (выполнения работ) — образец (типовая форма). сроки дей
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here