Договор на выполнение подрядных работ по строительству. договор на выполнение работ образец бланк. о

Договор подряда.

Договор подряда — это договор о выполнении работы за определенное вознаграждение. Под понятием «работа» можно понимать все, что угодно: строительство здания, пошив одежды и т.д.

Договор подряда является консенсуальным, взаимным и возмездным. Сторонами договора подряда выступают подрядчик и заказчик. Это могут быть любые субъекты гражданского права, т.е. как физические, так и юридические лица.

Скачать образцы и примеры договоров подряда

Договор бытового подряда смотреть скачать
Договор подряда (образец 1) смотреть скачать
Договор подряда (образец 2) смотреть скачать
Договор подряда (образец 3) смотреть скачать
Договор подряда (образец 4) смотреть скачать
Договор подряда (образец 5) смотреть скачать
Договор подряда (образец 6) смотреть скачать
Договор подряда (образец 7) смотреть скачать
Договор подряда (образец 8) смотреть скачать
Договор подряда (образец 9) смотреть скачать
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ смотреть скачать
Договор подряда на выполнение работ ВТК смотреть скачать
Договор подряда на капитальное строительство смотреть скачать
Договор подряда на производство работ по капитальному ремонту смотреть скачать
Договор подряда на производство работ по капитальному ремонту (пример) смотреть скачать
Договор подряда по строительству смотреть скачать
Договор подряда с ВТК смотреть скачать
Договор подряда (пример) смотреть скачать
Образец договора подряда смотреть скачать
Договор банковской гарантии по договору подряда смотреть скачать
Договор генподряда на строительство объекта недвижимости смотреть скачать
Договор подряда на выполнение отделочных работ по ремонту квартиры смотреть скачать
Договор подряда на выполнение работ по внутренней отделке здания смотреть скачать
Договор подряда на монтаж оборудования смотреть скачать
Примерная форма договора подряда смотреть скачать
Примерный договор субподряда на выполнение отдельных видов и комплексов работ смотреть скачать
Типовой договор на выполнение субподрядных работ смотреть скачать

Предмет договора подряда — это результат выполненной работы. Им может являться изготовление чего-либо, обработка, ремонт или другое изменение вещей, а также другая материальная форма (например, сделанная прическа).

В основном данный договор заключается в письменной форме, хотя форма договора подряда подчиняется общим положениям о форме договора.

Если в договоре не указаны исключения и запреты, изготовитель вправе поручить выполнение работ третьему лицу. При этом изготовитель все же несет ответственность, будто выполняет работу лично он.

Договор подряда содержит:

  • Название документа, место заключения, дата
  • Предмет договора, условия выполнения работы
  • Сумма вознаграждения, порядок расчетов, штрафные санкции
  • Адреса и реквизиты, подписи сторон
    Подрядчик не может потребовать увеличение цены, а заказчик ее уменьшения. Если возникнет ситуация, при которой заказчик посчитает, что уже нет необходимости в завершении работы, он может расторгнуть договор. В этом случае он обязан возместить убытки ( разница между ценой за всю работу, и частью цены, выплаченной за уже выполненную работу).
  • Образец договора подряда

    ДОГОВОР ПОДРЯДА №______

    г. ________________ «____»____________ _____ г.

    _________________________________ , именуемый в дальнейшем Заказчик , действующий от своего имени, и ______________________________, действующий от своего имени, именуемый в дальнейшем Подрядчик , заключили договор о нижеследующем.

    Предмет договора.

    Подрядчик обязуется выполнить на свой риск следующие виды работ:

    Заказчик обязуется принять результат работ у Подрядчика и, в случае надлежащего выполнения работы, оплатить её в соответствии с настоящим договором.

    Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется представить Подрядчику необходимую проектную документацию при подписании договора. Факт подписания договора Подрядчиком означает, что вся необходимая документация ему передана.

    Собственно монтаж камина Подрядчик выполняет из материалов, приобретенных за счет Заказчика, на своем оборудовании и своими инструментами, а так же на оборудовании и инструментами Заказчика.

    Начало работы устанавливается с ______________________________, окончание работы и сдача ее Заказчику до __________________________ с правом досрочного выполнения.

    Работа считается выполненной после подписания Акта приема-сдачи Заказчиком или уполномоченным им представителем.

    Подрядчик несет ответственность за вверенное ему имущество и помещения и за любое, его Подрядчика, действие, повлекшее за собой утрату или порчу вверенного ему имущества и помещений на весь срок проведения Подрядчиком работ.

    Подрядчик несет ответственность за качество приобретаемых им за счет Заказчика материалов.

    Условия выполнения работы.

    Если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от проектной документации, от условий договора, ухудшившие качество работы, то, по требованию Заказчика, он обязан безвозмездно исправить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок. Отказ от исправления выявленных недостатков влечет для Подрядчика штрафные санкции в размере стоимости работ по исправлению недостатков. Эта стоимость будет равна стоимости работ по исправлению недостатков третьим лицом (организациям) за счет Подрядчика.

    При наличии существенных недостатков на одном из этапов работы, приводящих к невозможности выполнения всей работы в соответствии с требованиями технической документации, представленной Заказчиком, Заказчик расторгает договор, без оплаты выполненной Подрядчиком работ.

    О выполнении отдельных этапов работ Подрядчик предоставляет Заказчику отчеты в согласованные сторонами сроки, а также промежуточные результаты работы, для контроля за соблюдением сроков и качества выполненных работ.

    Подрядчик самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего Договора, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними. За работу, выполненную третьими лицами, Подрядчик отвечает как за свою собственную.

    Стоимость договора, порядок расчетов, штрафные санкции.

    Стоимость настоящего договора составляет ___________ ( сумма прописью) рублей и складывается из стоимости работ. В случае фактического уменьшения или фактического увеличения стоимости работ стоимость настоящего договора корректируется в соответствующую сторону: уменьшения (в случае фактического уменьшения) или увеличения (в случае фактического увеличения).

    Данная сумма включает в себя стоимость всех работ.

    Оплата работ производится в следующем порядке:

    Работы по производству ____________

    50% от стоимости работ __________ (сумма прописью) руб. выплачиваются при подписании договора.

    50% от стоимости работ __________ (сумма прописью) руб. выплачиваются при подписании акта выполненных работ.

    Оставшиеся после выполнения работ материалы Подрядчик передает Заказчику.

    Подрядчик самостоятельно уплачивает налоги в установленном законодательством порядке.

    За нарушение согласованных сроков окончания работы и ее промежуточных этапов Подрядчик выплачивает штраф в размере 0,3% от суммы невыполненного объема работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.

    Читайте так же:  Закупочная процедура рамочные договоры замечания. материал подготовлен на основе индивидуальной пись

    За нарушение согласованных сроков оплаты Заказчик выплачивает штраф в размере 0,3% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

    Порядок расторжения договора.

    Заказчик вправе в любой момент расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке с выплатой Подрядчику денежного вознаграждения за фактически выполненную работу.

    Гарантийный срок.

    Гарантийный срок по настоящему договору составляет 1 год с даты подписания сторонами акта приема-передачи. В течение этого периода Подрядчик обязуется безвозмездно исправлять выявленные недостатки в течение 2-х недель с той даты, как Заказчик сообщил ему о выявленных недостатках.

    Прочие положения.

    К настоящему договору применяются общие положения о подряде (статьи 702 — 729 ГК РФ), за исключением статьи 712 ГК РФ.

    На отношения по настоящему договору не распространяются положения Трудового кодекса РФ.

    Споры по настоящему договору разрешаются по согласованию сторон, а при не достижении согласия — в судебном порядке.

    Настоящий договор вступает в силу после подписания его обеими сторонами и действует до момента выполнения сторонами своих обязательств в полном объеме, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

    Приложения к договору.

    К договору прилагаются:

    Смета на работы и материалы.

    Предложения о намерениях Исполнителя.

    Адреса и реквизиты сторон:

    Подрядчик: (паспортные данные)

    Заказчик: (паспортные данные)

    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Подрядчик: ___________________________ ( Ф И О )

    Заказчик: ___________________________ ( Ф И О )

    Договор на выполнение подрядных работ

    ДОГОВОР ПОДРЯДА

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя выполнение объем которых и сроки сдачи (поэтапно) определяются прилагаемым перечнем и сметой-заказом, которые являются неотъемлемой частью договора.

    1.2. Сметная стоимость работ по договору определяется договорной ценой в сумме рублей. Оплата производится по мере сдачи промежуточных объектов (видов работ) платежными поручениями с разбивкой по кварталам.

    1.3. Срок предоставления Заказчиком утвержденной проектно-сметной и другой технической документации установлен до « » 2019 г.

    2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    2.1. Подрядчик обязан:

    • качественно произвести порученную работу в соответствии с проектно-сметной и другой технической документацией, своими силами, инструментами, механизмами и материалами с соблюдением строительных норм и правил и сдать Заказчику полностью законченную работу. Срок окончательного выполнения работы устанавливается « » 2019 г. Сроки выполнения отдельных этапов определяются прилагаемым календарным планом.
    • о готовности подлежащих сдаче промежуточных работ письменно извещать Заказчика за дней.
    • принимать меры к обеспечению сохранности вверенного ему Заказчиком имущества.
    • в случае необходимости превышения сметы расходов, а также возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ, предупредить об этом Заказчика не позднее, чем за дней.

    2.2. Заказчик обязуется:

    • принять от Подрядчика выполненную работу в срок со дня получения от него письменного извещения об ее окончании.
    • оплатить работу Подрядчику в сроки, установленные договором.

    3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по договору обязательств стороны несут имущественную ответственность:

    • за нарушение сроков (начала и окончания) выполнения работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере % стоимости невыполненных работ;
    • в случае обнаружения существенных недостатков в качестве выполненной работы, Заказчик вправе исправить недоделки за счет Подрядчика в пределах % общей сметной стоимости работ;
    • за просрочку передачи проектно-сметной документации и другой технической документации Подрядчику в сроки, установленные договором, Заказчик уплачивает штраф в размере рублей за каждый день просрочки.

    4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

    4.1. Заказчик обязуется обеспечить сохранность используемых при производстве работ Подрядчиком материалов и инструментов.

    4.2. Срок действия настоящего договора установлен с « » 2019 г. по « » 2019 г.

    Договор на выполнение подрядных работ

    на выполнение подрядных работ

    г. [вписать нужное] [число, месяц, год]

    [Указать наименование организации], именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, доверенности], с одной стороны, и

    [указать наименование организации], именуемая в дальнейшем «Подрядчик», в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1. Предмет договора

    1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя выполнение [указать виды работ], объем которых и сроки сдачи (поэтапно) определяются прилагаемым перечнем и сметой-заказом, которые являются неотъемлемой частью договора.

    1.2. Сметная стоимость работ по договору определяется договорной ценой в сумме [цифрами и прописью] рублей.

    Оплата производится по мере сдачи промежуточных объектов (видов работ) платежными поручениями с разбивкой по кварталам.

    1.3. Срок предоставления Заказчиком утвержденной проектно-сметной и другой технической документации установлен до [число, месяц, год].

    2. Обязанности Сторон

    2.1. Подрядчик обязан:

    2.1.1. Качественно произвести порученную работу в соответствии с проектно-сметной и другой технической документацией, своими силами, инструментами, механизмами и материалами с соблюдением строительных норм и правил и сдать Заказчику полностью законченную работу.

    Срок окончательного выполнения работы устанавливается [число, месяц, год]. Сроки выполнения отдельных этапов определяются прилагаемым календарным планом.

    2.1.2. За [значение] дней письменно извещать Заказчика о готовности подлежащих сдаче промежуточных работ.

    2.1.3. Принимать меры к обеспечению сохранности вверенного ему Заказчиком имущества.

    2.1.4. В случае необходимости превышения сметы расходов, а также возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ, предупредить об этом Заказчика не позднее чем за [значение] дней.

    2.2. Заказчик обязуется:

    2.2.1. Принять от Подрядчика выполненную работу в [вписать нужное] срок со дня получения от него письменного извещения об ее окончании.

    2.2.2. Оплатить работу Подрядчику в сроки, установленные договором.

    3. Ответственность Сторон

    3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по договору обязательств стороны несут имущественную ответственность:

    [2]

    3.1.1. За нарушение сроков (начала и окончания) выполнения работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере [вписать нужное] стоимости невыполненных работ.

    3.1.2. В случае обнаружения существенных недостатков в качестве выполненной работы Заказчик вправе исправить недоделки за счет Подрядчика в пределах [значение] % общей сметной стоимости работ.

    3.1.3. За просрочку передачи проектно-сметной документации и другой технической документации Подрядчику в сроки, установленные договором, Заказчик уплачивает штраф в размере [цифрами и прописью] рублей за каждый день просрочки.

    4. Дополнительные условия

    4.1. Заказчик обязуется обеспечить сохранность используемых при производстве работ Подрядчиком материалов и инструментов.

    5. Срок действия и порядок расторжения договора

    5.1 Срок действия настоящего договора установлен с [число, месяц, год] по [число, месяц, год].

    Читайте так же:  Задержание водителя без прав. езда без прав после лишения наказание и способы его обхода. при лишени

    5.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае:

    — нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания реконструкции Объекта более чем на [значение] дней;

    — несоблюдения Подрядчиком требований по качеству выполняемых работ.

    5.3. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в случае систематического нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ.

    5.4. Настоящий договор может быть расторгнут в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

    6. Заключительные положения

    6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

    [3]

    6.2. Все приложения к настоящему договору, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями.

    6.3. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения настоящего договора.

    6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

    6.5. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до [вписать нужное], а в части исполнения гарантийных обязательств — до истечения срока таковых.

    6.6. Вся корреспонденция по настоящему договору направляется Сторонами путем почтовых отправлений по почтовым адресам, указанным в настоящем договоре. Каждая из Сторон обязана обеспечить получение ею корреспонденции по указанному ею в настоящем договоре почтовому адресу. Сторона считается надлежащим образом уведомленной при отправке в ее адрес, указанный в настоящем договоре, письменного обращения другой Стороны.

    Договор подряда — образец (типовая форма)

    Договор подряда — типовая форма

    г. Санкт-Петербург «__» ________ 201__ г.

    ________________________________ (наименование предприятия, учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица) именуем ___ в дальнейшем “Заказчик”, в лице ___________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании

    ________, с одной стороны, и _________ (наименование предприятия, учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица)

    именуем ____ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании

    ________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

    Какие ошибки делают чаще всего в преамбуле договора

    1. Предмет договора

    Подрядчик обязуется за свой риск выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов или материалов Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу:______________________

    Какие ошибки делают чаще всего в предмете договора

    2. Цена договора

    2.1. Цена договора составляет _________________________________________________.

    2.2. Цена договора включает в себя _____________________________________________.

    2.3. Указанная в п. 2.1 цена является предварительной. Окончательная цена договора определяется по проектно-сметной документации, представляемой Подрядчиком. Цена договора может быть изменена вследствие инфляции с обоюдного одобрения сторон. Оплата затрат, связанных с повышением цены договора, осуществляется Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 3 настоящего договора.

    3. Условия оплаты

    3.1. Оплата по настоящему договору производится ______ (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.)

    3.2. Форма оплаты _______________________ (платежное требование, платежное поручение, чек, аккредитив и т.п.)

    3.3. Окончательный расчет по договору производится Заказчиком не позднее 30 дней после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.

    Какие ошибки делают чаще всего при формулировании порядка расчетов

    4. Сроки исполнения

    4.1. Подрядчик выполнит работы, предусмотренные разделом 1 настоящего договора, в сроки, установленные календарным планом работ (приложение).

    4.2. Заказчик оплатит выполненные Подрядчиком работы в следующие сроки: _______________________________.

    4.3. Срок действия договора: начало _____________________; окончание ______________________________.

    5. Обязательства сторон

    5.1. Подрядчик обязан:

    5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом работ, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем проектной документации ________________________.

    5.1.2. Поставить на объект необходимые материалы, конструкции, комплектующие изделия согласно проекту и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение.

    5.1.3. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

    5.1.4. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране объекта.

    Видео удалено.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    5.1.5. Осуществить страхование объекта.

    5.2. Заказчик обязан:

    5.2.1. Передать Подрядчику объект в объеме и в сроки, установленные календарным планом работ.

    5.2.2. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную разделом 1 настоящего договора, в размерах и в сроки, установленные договором.

    5.2.3. Принять объект в течение двух недель с даты получения письменного уведомления Подрядчика.

    6. Ответственность сторон

    6.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере ______________ % цены договора за каждый день просрочки.

    6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

    6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

    [1]

    7. Действие непреодолимой силы

    7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

    7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

    7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

    7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

    8. Порядок разрешения споров

    8.1. Все разногласия и споры, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

    8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленномзаконодательством порядке.

    9. Порядок изменения и дополнения договора

    9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

    9.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

    Читайте так же:  Как получить бесплатный земельный участок пошаговая инструкция. как бесплатно получить землю от госу

    9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

    – задержка Подрядчиком хода работ по его вине, когда срок их окончания, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;

    – снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Подрядчиком условий договора.

    9.4. Подрядчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

    – при остановке Заказчиком выполнения строительно-монтажных работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

    – при уменьшении стоимости работ более чем на ___________ % в связи с внесением Заказчиком изменений в проектную документацию;

    – при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования строительства.

    9.5. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

    9.6. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

    10. Прочие условия

    10.1. Срок гарантии нормальной работы объектов и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта о приемке объекта, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

    10.2. Срок гарантии на кровлю объекта устанавливается продолжительностью 24 месяца.

    10.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

    10.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.

    10.5. Если Подрядчик в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, включая оборудование, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Подрядчиком.

    10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения Заказчик назначает квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

    10.7. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию на строительство объекта или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.

    10.8. Ущерб, нанесенный в результате строительства объекта третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется подрядчиком, а по вине Заказчика – Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.

    10.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

    10.10. Другие условия по усмотрению сторон _______________________________________________________

    10.11. К договору прилагается календарный план работ (приложение).

    Договор на выполнение строительных подрядных работ

    Тип документа: Договор строительного подряда

    Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

    Размер файла документа: 8,5 кб

    Обычный типовой договор от вступления до реквизитов и подписей, а между ними определяем предмет самого договора. А это задание от заказчика Подрядчику на выполнение подрядных работ, определенных списком и проектно-сметной документацией. Сметная стоимость работ определена как договорная и оплачивается постепенно – по мере сдачи промежуточных объектов в последовательности, определенной Договором и ограниченной сроками его действия.

    Обязанности и права договорившихся сторон

    Для подрядчика важно:

    • на качественном уровне обеспечить выполнение порученной работы в соответствии с проектно-сметной документацией, используя свои потенциальные возможности трудовых ресурсов, механизмов, инструментов;
    • обеспечить поэтапное по календарному плану выполнение работ с его окончанием в полном объеме в оговоренные сроки;
    • обеспечивать сохранность вверенного Заказчиком имущества;
    • предупреждать заблаговременно о возможности перерасхода по смете.

    Для Заказчика главное:

    • принятие выполненной работы в срок после получения уведомления об их завершении;
    • расплатиться с Подрядчиком согласно Договору – в срок и в полном объеме.

    Ответственность

    За невыполнение договорных обязательств, стороны несут материальную ответственность. Этот касается просрочек с началом и окончанием работ, нарушением качества и т.п.

    Бланк договора на выполнение строительных подрядных работ

    Образец договора на выполнение строительных подрядных работ (заполненный бланк)

    Скачать Договор на выполнение строительных подрядных работ

    Договор на выполнение строительных подрядных работ №

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя выполнение объем которых и сроки сдачи (поэтапно) определяются прилагаемым перечнем и сметой-заказом, которые являются неотъемлемой частью договора.

    1.2. Сметная стоимость работ по договору определяется договорной ценой в сумме рублей. Оплата производится по мере сдачи промежуточных объектов (видов работ) платежными поручениями с разбивкой по кварталам.

    1.3. Срок предоставления Заказчиком утвержденной проектно-сметной и другой технической документации установлен до « » года.

    2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    2.1. Подрядчик обязан:

    • качественно произвести порученную работу в соответствии с проектно-сметной и другой технической документацией, своими силами, инструментами, механизмами и материалами с соблюдением строительных норм и правил и сдать Заказчику полностью законченную работу. Срок окончательного выполнения работы устанавливается « » года. Сроки выполнения отдельных этапов определяются прилагаемым календарным планом.
    • о готовности подлежащих сдаче промежуточных работ письменно извещать Заказчика за дней.
    • принимать меры к обеспечению сохранности вверенного ему Заказчиком имущества.
    • в случае необходимости превышения сметы расходов, а также возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ, предупредить об этом Заказчика не позднее, чем за дней.

    2.2. Заказчик обязуется:

    • принять от Подрядчика выполненную работу в -дневный срок со дня получения от него письменного извещения об ее окончании.
    • оплатить работу Подрядчику в сроки, установленные договором.
    3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по договору обязательств стороны несут имущественную ответственность:

    • за нарушение сроков (начала и окончания) выполнения работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере % стоимости невыполненных работ;
    • в случае обнаружения существенных недостатков в качестве выполненной работы, Заказчик вправе исправить недоделки за счет Подрядчика в пределах % общей сметной стоимости работ;
    • за просрочку передачи проектно-сметной документации и другой технической документации Подрядчику в сроки, установленные договором, Заказчик уплачивает штраф в размере рублей за каждый день просрочки.
    4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

    4.1. Заказчик обязуется обеспечить сохранность используемых при производстве работ Подрядчиком материалов и инструментов.

    4.2. Срок действия настоящего договора установлен с « » года до « » года.

    Читайте так же:  Порядок начисления и выплаты зарплаты. порядок выплаты заработной платы, сроки и условия выплат зако

    Договор на выполнение подрядных работ

    на выполнение подрядных работ

    г. [вписать нужное] [число, месяц, год]

    [Указать наименование организации], именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, доверенности], с одной стороны, и

    [указать наименование организации], именуемая в дальнейшем «Подрядчик», в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1. Предмет договора

    1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя выполнение [указать виды работ], объем которых и сроки сдачи (поэтапно) определяются прилагаемым перечнем и сметой-заказом, которые являются неотъемлемой частью договора.

    1.2. Сметная стоимость работ по договору определяется договорной ценой в сумме [цифрами и прописью] рублей.

    Оплата производится по мере сдачи промежуточных объектов (видов работ) платежными поручениями с разбивкой по кварталам.

    1.3. Срок предоставления Заказчиком утвержденной проектно-сметной и другой технической документации установлен до [число, месяц, год].

    2. Обязанности Сторон

    2.1. Подрядчик обязан:


    2.1.1. Качественно произвести порученную работу в соответствии с проектно-сметной и другой технической документацией, своими силами, инструментами, механизмами и материалами с соблюдением строительных норм и правил и сдать Заказчику полностью законченную работу.

    Срок окончательного выполнения работы устанавливается [число, месяц, год]. Сроки выполнения отдельных этапов определяются прилагаемым календарным планом.

    2.1.2. За [значение] дней письменно извещать Заказчика о готовности подлежащих сдаче промежуточных работ.

    2.1.3. Принимать меры к обеспечению сохранности вверенного ему Заказчиком имущества.

    2.1.4. В случае необходимости превышения сметы расходов, а также возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ, предупредить об этом Заказчика не позднее чем за [значение] дней.

    2.2. Заказчик обязуется:

    2.2.1. Принять от Подрядчика выполненную работу в [вписать нужное] срок со дня получения от него письменного извещения об ее окончании.

    2.2.2. Оплатить работу Подрядчику в сроки, установленные договором.

    3. Ответственность Сторон

    3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по договору обязательств стороны несут имущественную ответственность:

    3.1.1. За нарушение сроков (начала и окончания) выполнения работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере [вписать нужное] стоимости невыполненных работ.

    3.1.2. В случае обнаружения существенных недостатков в качестве выполненной работы Заказчик вправе исправить недоделки за счет Подрядчика в пределах [значение] % общей сметной стоимости работ.

    3.1.3. За просрочку передачи проектно-сметной документации и другой технической документации Подрядчику в сроки, установленные договором, Заказчик уплачивает штраф в размере [цифрами и прописью] рублей за каждый день просрочки.

    4. Дополнительные условия

    4.1. Заказчик обязуется обеспечить сохранность используемых при производстве работ Подрядчиком материалов и инструментов.

    5. Срок действия и порядок расторжения договора

    5.1 Срок действия настоящего договора установлен с [число, месяц, год] по [число, месяц, год].

    5.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае:

    — нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания реконструкции Объекта более чем на [значение] дней;

    — несоблюдения Подрядчиком требований по качеству выполняемых работ.

    5.3. Подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор в случае систематического нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных работ.

    5.4. Настоящий договор может быть расторгнут в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

    6. Заключительные положения

    6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

    6.2. Все приложения к настоящему договору, подписанные Сторонами, являются его неотъемлемыми частями.

    6.3. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях реквизитов и других сведений, касающихся исполнения настоящего договора.

    6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

    6.5. Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до [вписать нужное], а в части исполнения гарантийных обязательств — до истечения срока таковых.

    6.6. Вся корреспонденция по настоящему договору направляется Сторонами путем почтовых отправлений по почтовым адресам, указанным в настоящем договоре. Каждая из Сторон обязана обеспечить получение ею корреспонденции по указанному ею в настоящем договоре почтовому адресу. Сторона считается надлежащим образом уведомленной при отправке в ее адрес, указанный в настоящем договоре, письменного обращения другой Стороны.

    Договор подряда (на выполнение подрядных работ)

    Тип документа: Договор подряда

    Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

    Размер файла документа: 7,8 кб

    Это наиболее часто встречающийся вид договорных взаимоотношений между Заказчиком и Подрядчиком на проведение различных видов работ. Выпуск продукции, строительство, обустройство – суть одна: они предмет Договора от момента его подписания сторонами с принятием соответствующих обязательств.

    Обязательства сторон

    • заказчик сдает, а Подрядчик берет на себя предстоящий вид и объем работ;
    • партнеры не пересматривают сметную стоимость заказа, подтвержденную Договором и определенной договорной ценой;
    • подрядчик выполняет заказ в срок, а Заказчик оплачивает его в обусловленные сроки и в полном объеме.

    Это лишь основные требования Договора, в котором могут содержаться еще много условий, регулирующих отношения Заказчика и Подрядчика. Пункты договора могут касаться промежуточных сроков работ в плане выполнения этапных заданий и поэтапной оплаты, контроля над ходом работ и их качеством, возможно возникающих объективных причин отставания от графика и др. За многими пунктами Договора стоят конкретные суммы штрафов, пени, неустоек. Все они выписываются в Договоре, исходя из объемов и специфики оформления подрядных работ, качества и сохранности.

    Ответственность обоюдная

    Подписывая договор обе стороны должны отдавать себе отчет, что за срыв или ненадлежащее выполнение принятых обязательств, они несут имущественную ответственность.

    Договор на строительные работы: скачать образец договора

    Договор подряда на строительство действует по Гражданскому кодексу. Договор на строительные работы- это один из видов договора подряда, где есть две стороны, это подрядчик и заказчик. Заказчик нанимает по договору подрядчика для строительных работ, и должен принять и выплатить оплату за работу.

    Обычно договор подряда на строительные работы делают по определенному образцу. В договоре прописываются права и обязанности обеих сторон, что является предметом договора, условия по выполнению работ, оплаты, за что предусмотрены премии или штрафы, реквизиты и подписи двух сторон.

    Предметом договора подряда является выполнение строительных работ, которые описаны в проектно-сметной документации, то есть подрядчик выполняет задание заказчика.

    Читайте так же:  Временное разрешение на право управления транспортным средством особенности документа. особенности п

    Оплата за оказанные работы, за выполнение подряда четко прописываются в договоре, и обычно идет поэтапно за каждый сделанный промежуточный объект, при этом договоре должно быть прописана очередность и срок его выполнения.

    Договор строительного подряда, как правило, распространяется на большинство строительных работ. К ним относятся: строительство зданий, предприятий, других объектов, реконструкции различных объектов, капитальный ремонт домов и сооружений, выполнение монтажных работ.

    Права и обязанности обеих сторон

    Чтобы не было споров и конфликтов по заключенному договору, в нём обязательно нужно прописать все права и обязанности двух сторон. В нашем случае это заказчик и подрядчик, который будет выполнять все работы по договору.

    К обязанностям подрядчика можно отнести:

    • подрядчик должен срок выполнить все заказанные работы по проектно-сметной документации. Также важно качество выполняемой работы, используя для выполнения контракта трудовые ресурсы, инструменты и другие механизмы.
    • Подрядчик обязуется поэтапно выполнять работы, следуя календарному плану в указанном объеме и в установленные сроки.
    • Подрядчик несет полную ответственность за имущество и оборудование, которое ему доверят заказчик.
    • Если подрядчик знает, что будет превышена смета затрат, то нужно заранее предупредить об этом заказчика.

    К обязанностям заказчика можно отнести:

    • заказчик должен принять в установленный срок сделанные работы после того, как подрядчик уведомил его о завершении работ.
    • заказчик должен оплатить работу подрядчика согласно договору в установленный срок и в полном объеме.

    Например, произошла просрочка по срокам начала или окончания работ, работы выполнены ненадлежащего качества, были задержки по денежной выплате.

    Договор подряда на выполнение строительных работ (скачать образец) doc.

    Рассмотрим с вами, как заполняется договор на выполнение строительных подрядных работ, какие пункты в нём содержится, и что в них прописано.

    Договор на выполнение строительных подрядных работ присваивается определенный номер. Далее указывается, в каком городе и когда заключается договор.

    Прописываются обе стороны договора, в лице кого представлен подрядчик, в лице кого представлен заказчик, в договоре в дальнейшем их будут называть стороны, которые заключили настоящий договор.

    Далее нужно прописать предмет договора. Это делается в пункте первом, что заказчик отдаёт, а подрядчик берет на себя выполнение определенных работ, объёмы и сроки, сдачи которых определяется сметой заказа и приложение с перечнем работ. Оба этих приложения является частью договора.

    В следующем пункте указывается сметная стоимость всех работ, предусмотренных по договору, то, что оплата будет производиться по мере того, как будут сдаваться промежуточные объекты. Оплата будет идти с помощью платежных поручений с разбивкой по кварталам.

    Заказчик должен в определенный срок предоставить и утвердить проект и сметную и техническую документацию.

    Во втором пункте прописываются обязанности подрядчика. Подрядчик обязуется качественно выполнить взятые заказ и работу по проектно-сметной технической документации, используя свои силы, инструменты, материалы и соблюдать строительные нормы и правила.

    По окончании работ подрядчик должен сдать заказчику полностью выполненную и законченную работу. Оговаривается срок, когда работа должна быть окончательно выполнена.

    Подрядчик должен извещать заказчика о готовности промежуточных работ в письменном виде за определенное количество дней. Также подрядчик обязуется сохранить вверенное ему имущество.

    Если возникает такая ситуация, что смета расходов увеличивается или появляются обстоятельства, которые мешают выполнению работ, то подрядчик обязан предупредить об этом заказчика за определенное количество дней.

    Далее в этом пункте прописываются обязанности заказчика. Заказчик обязан принять от подрядчика законченную работу определенный срок, после того как он получил от него письменное уведомление об окончании работ.

    Если работы его устраивает и выполнены в сроки, то заказчик должен оплатить работу подрядчика по договору.

    Обе стороны берут на себя имущественную ответственность в случае невыполнения или некачественного выполнения работ по договору.

    Ответственность, предусмотренная за нарушение сроков начала или окончания выполнения работ. В этой ситуации подрядчик должен заплатить неустойку в размере определенного процента стоимости от невыполненных работ.

    Если заказчик при принятии работ обнаружил какие-либо недостатки в качестве работы, кто заказчик имеет право исправить недочеты за счет подрядчика в пределах определенного процента от общей сметы работ.

    Если заказчик просрочил время передачи проектно-сметной документации и технической документации подрядчику в определенные сроки, в этом случае заказчику нужно платить штраф в определённом размере за каждый день просрочки.

    Заказчик должен обеспечить сохранность материалов инструментов, которые ему передал подрядчик для работы. Прописывается срок действия договора, с какого, по какое времени он действует.

    Видео удалено.
    Видео (кликните для воспроизведения).

    В пятом пункте нужно обязательно показать юридические адреса заказчика и подрядчика их банковские реквизиты. Указывается юридический адрес, почтовый адрес, номер телефона, ИНН, КПП, в каком банке открыт расчетный счет и его реквизиты, подписи обеих сторон, ставится дата его составления.

    Источники


    1. Картрайт, Г. Обвиняется в убийстве. История судебных процессов над Калленом Дэвисом / Г. Картрайт. — М.: Прогресс, 2017. — 384 c.

    2. Адвокатская деятельность и адвокатура в России / Под редакцией И.Л. Трунова. — М.: Юрайт, 2016. — 528 c.

    3. Шнитенков, А. В. Глава 23 УК РФ. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Постатейный комментарий. Судебная практика: моногр. / А.В. Шнитенков. — М.: Юстицинформ, 2018. — 917 c.
    4. История и методология естественных наук. Выпуск XXX. Физика. — М.: Издательство МГУ, 2017. — 200 c.
    5. Гриненко А. В., Костанов Ю. А., Невский С. А., Подшибякин А. С. Адвокатура в Российской Федерации. Учебник; ТК Велби, Проспект — М., 2016. — 208 c.
    Договор на выполнение подрядных работ по строительству. договор на выполнение работ образец бланк. о
    Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here